Акт приема-передачи отходов давальческого сырья
Приложение
к Договору ______________________
N _____ от "__"__________ ____ г.
Акт приема-передачи отходов давальческого сырья
__________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и __________, именуем___ в дальнейшем "Переработчик" (или: "Подрядчик"), в лице __________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", оформили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с п. ___ Договора __________ N ___ от "__"__________ ____ г. Переработчик (или: Подрядчик) передал, а Заказчик принял следующие отходы сырья, материалов, брак готовой продукции:
Образец - Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья
ДОГОВОР № ___
(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.
( Указать организационно-правовую форму и п олное наименование организации ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ( ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с одной стороны, и ( полное наименование организации ), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ( должность, ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». Приложения, в которых указаны Сырье и Продукция, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Продукция, полученная в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика.
2. Условия переработки.
2.1. Сырье передается на условиях франко-склад ( указать наименование Исполнителя ). Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке.
2.2. Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи.
2.3. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
- наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья
- объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции
- порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки
Под партией поставляемого товара понимается _________________
3. Порядок оплаты.
3.1. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по переработке по цене согласованной сторонами.
3.2. Оплата за переработку производится по каждой партии готовой продукции. Под партией сторонами понимается количество готовой продукции _____________________________________________________.
3.3. Задолженность Заказчика за оказанные услуги может быть погашена путем проведения зачета взаимных обязательств, что оформляется двухсторонним соглашением.
3.4. Уточненный расчет стороны будут производить на основании двухстороннего акта сверки, который стороны обязуются составлять не реже 1 раза в месяц.
3.5. Транспортные расходы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой готовой продукции оплачиваются дополнительно Заказчиком на основании выставленных счетов.
4. Порядок передачи готовой продукции.
4.1. Изготовитель обязуется в сроки, согласованные в дополнительном соглашении, передать готовую продукцию на складе Заказчику, либо отгрузить по реквизитам, указанным Заказчиком.
4.2. Датой передачи готовой продукции будет считаться дата подписания акта приема-передачи (если продукция будет передаваться на складе Исполнителя), или дата ж/дорожной накладной при отгрузке готовой продукции по указанию Заказчика.
4.3. Продукция отгружается в таре, упаковке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями. Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке.
4.4. Маркировка Продукции осуществляется в соответствии с Гостами и ТУ, указанными в Приложении к настоящему договору.
5. Документы на сырье и продукцию.
5.1. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки Сырья предоставить Исполнителю следующие документы:
- сертификат качества
- __________________
- __________________.
5.2. Исполнитель обязуется в течение 3 рабочих дней после отгрузки продукции по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара, с указанием следующих данных:
а) реквизитов Перевозчика, доставляющего товар к месту доставки
б) наименование и количество товара.
5.3. Передать одновременно с товаром через перевозчика или непосредственно Заказчику следующие документы:
- транспортную накладную
- сертификат качества
- гигиенический сертификат
- сертификат происхождения товара формы СТ-1 (по дополнительному требованию Заказчика).
6. Порядок приема продукции.
6.1. В вопросах приемки продукции по количеству (качеству, выставления претензий стороны руководствуются Инструкциями приема продукции по качеству и количеству П 6 от 15.06.65 г. и П-7 от 25.04. 66 г. с изменениями от 14.11 74 г. № 98 г.).
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени __ % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.
7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени ___ % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.
7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд _____________ области.
8. Прочие условия.
8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Срок действия договора.
9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.
9.2. Договор действует до ( дата ) 200__ г.
9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
10.1.Заказчик: ( полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс ).
10.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
Заказчик Исполнитель
* Обязательное оформление доверенности предусмотрено в случае отпуска ТМЦ покупателям или бесплатной передачи. Тем не менее во избежание злоупотреблений со стороны работников предприятия (хищений ТМЦ) рекомендую передачу сырья исполнителю (в переработку) и получение готовой продукции заказчиком (из переработки) осуществлять по доверенности.
** На практике такие отчеты представляются собственнику давальческого сырья многими НПЗ (указывается: количество сырья, отпущенного в производство объем произведенных и переданных за отчетный месяц заказчику нефтепродуктов по наименованиям остаток сырья, переходящий на следующий месяц).
*** По условиям договора заказчик является собственником давальческого сырья и соответственно готовой продукции, произведенной из этого сырья.
Зачем нужна калькуляция?
Перечень и состав статей калькулирования производственной себестоимости продукции устанавливается предприятием самостоятельно (п. 11 П(С)БУ 16 “Расходы”). Иными словами, составлять калькуляцию не обязательно. Но поскольку заказчик является собственником сырья и произведенной из него продукции, то он должен вести учет своей деятельности, как производственное предприятие. Поэтому, по мнению автора, без калькулирования себестоимости готовой продукции заказчику не обойтись.
Как учесть технологические потери?
В производстве нефтепродуктов естественные потери обусловлены технологическим процессом: утечка, испарение и пр. При калькулировании себестоимости нефтепродуктов они относятся к статье калькуляции “Потери от брака” как технологические потери (п. 268 МР № 47). В бухгалтерском учете технологические потери, учтенные на счете 23 “Производство”, ежемесячно полностью относятся на себестоимость выпуска продукции (п. 284 МР № 47).
Безвозвратные отходы оценке не подлежат, они определяются лишь количественно как разница между массой взятого в производство сырья и массой полученных нефтепродуктов и попутной продукции, а распределение их на отдельные виды продукции осуществляется пропорционально выпущенному количеству продуктов (п. 198 МР № 47).
Распределяем расходы
Процесс перегонки нефти относится к комплексному виду производства, поскольку из одного вида сырья и в результате единого технологического процесса получают несколько разнородных продуктов:
- основная продукция НПЗ - бензин, дизельное топливо, керосин, мазут, битум, смазочные материалы и т. д.
- попутная продукция - например, сжиженный газ.
При комплексном использовании сырья практически невозможно определить расходы по каждому отдельному продукту.
Существуют три основных метода калькулирования производственной себестоимости в комплексном производстве (п. 352 - 355 МР № 47). В чем суть каждого метода и когда он применяется, покажем в табл. 2.
Таблица 2
Методы калькулирования себестоимости продукции НПЗ
Переработка давальческого сырья
Содержание операций с так называемым давальческим сырьем заключается в том, что предприятие, целью которого является приобретение определенного вида продукции, закупает сырье для ее изготовления и поручает организации, производящей соответствующую продукцию, изготовить определенный объем этой продукции из переданного сырья. Такие операции распространены не только среди производственных предприятий, но и строительных, торговых организаций, организаций, работающих в сфере предоставления услуг, у сельхозпроизводителей. Распространены они и в сфере ВЭД. 1 Рассмотрим суть давальческих операций, их учет и налогообложение.
Суть переработки
Особенность таких операций заключается в том, что передающая сторона сохраняет за собой право собственности на исходное сырье (материалы), переданное в переработку, и на готовую продукцию, полученную в результате переработки, а переработчик только лишь предоставляет необходимые услуги по переработке сырья в момент передачи готовой продукции заказчику. Операции с сырьем (материалами или товарами), которое предприятие передает сторонней организации для переработки, обработки или доработки, относятся по своей сути к подрядным работам. Регламентируются они главой 61 ГКУ «Подряд». В соответствии со ст. 837 ГКУ:
1) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию второй стороны (заказчика), а заказчик — принять и оплатить выполненную работу
2) договор подряда может заключаться на изготовление, обработку, переработку, ремонт вещи или на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
1 Об операциях с давальческим сырьем в ВЭД см. «Дебет-Кредит» №38/2009. №39/2009.
А ст. 840 ГКУ предусматривает возможность выполнения работы из материала заказчика. Причем подрядчик отвечает за неправильное использование этого материала и обязан предоставить заказчику отчет об использовании материала и вернуть его остаток. В договоре подряда устанавливаются «нормы расходов материала, сроки возврата его остатка и основных отходов, а также ответственность подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей». Подрядчик обязан принять меры по сохранению имущества, переданного ему заказчиком, и отвечает за потерю или повреждение этого имущества (ст. 841 ГКУ). Процесс переработки происходит в такой последовательности (см. схему 1):
Схема 1
Схема переработки с использованием материалов заказчика
1) заказчик передает переработчику собственные материалы (сырье, товары) для переработки, а переработчик принимает их. Заказчик остается собственником сырья, переданного подрядчику в переработку, и готовой продукции, полученной от исполнителя в результате переработки
2) подрядчик выполняет работы, предусмотренные договором на переработку, сдает их заказчику по акту выполненных работ в порядке, предусмотренном договором. Заказчик обязан принять работу, выполненную подрядчиком в соответствии с договором, осмотреть ее и в случае выявления допущенных в работе отступлений от условий договора или других недостатков немедленно заявить о них подрядчику (ст. 853 ГКУ)
3) подрядчик возвращает заказчику готовую продукцию, изготовленную в результате переработки по договору, собственником которой является заказчик
4) заказчик оплачивает выполненные по договору работы по переработке в порядке, предусмотренном в договоре.
Выполненная работа должна соответствовать качеству, определенному в договоре подряда, или обычно выдвигаемым требованиям на момент передачи ее заказчику (ст. 857 ГКУ).
В договоре определяется цена работы или способы ее определения (ст. 843 ГКУ). Но если договором они не определены, «цена устанавливается по решению суда на основе цен, обычно применяемых за аналогичные работы с учетом необходимых расходов, определенных сторонами». Цена работы должна включать возмещение расходов подрядчика и плату за выполненную им работу. В договоре на переработку устанавливаются также сроки выполнения работ или их отдельных этапов (ст. 846 ГКУ) 1. указывается стоимость давальческого сырья (далее — ДС). В соответствии со ст. 844 ГКУ, цена договора подряда может быть также определена в смете, которая составляется подрядчиком и вступает в силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком 2.
Для реализации договора переработки сырья следует оформить следующие документы:
1) договор на переработку (договор подряда)
2) акт приема-передачи сырья в переработку
3) отчет переработчика об использовании сырья, составляется в натуральных единицах и содержит данные о:
— количестве полученного на переработку сырья
— количестве и ассортименте полученной в результате переработки продукции
— количестве неиспользованного сырья
— количестве отходов, в т. ч. возвратных
4) акт приема-передачи выполненных работ (содержит стоимостную оценку расходов на производство по каждому виду полученной продукции)
5) акт приема-передачи готовой продукции с переработки.
При этом подрядчик отвечает за неправильное использование этого материала и предоставляет заказчику отчет об использовании материала и возвращает его остаток 3. Подрядчик обязан (ст. 841 ГКУ) принимать все меры по сохранению имущества, переданного ему заказчиком, и отвечает за потерю или повреждение этого имущества.
Бухгалтерский учет
У заказчика (давальца)
На субсчете 206 «Материалы, переданные в переработку» учитываются материалы, которые переданы в переработку на сторону и в дальнейшем включаются в состав себестоимости полученных из них изделий. Передача ДС на переработку подрядчику оформляется актом формы №М-15 или №М-15а 4. который подписывают обе стороны. Расходы на переработку материалов, оплачиваемые сторонним организациям, отражаются непосредственно по дебету счетов, на которых ведется учет изделий, полученных из переработки. Аналитический учет материалов, переданных в переработку, ведется в разрезе, обеспечивающем информацию о предприятиях-переработчиках и контроль за операциями по переработке и соответствующими расходами.
1 Если в договоре не установлены сроки выполнения работы, подрядчик обязан выполнить работу, а заказчик имеет право требовать ее выполнения в разумные сроки, в соответствии с сутью обязательства, характером и объемами работы и обычаями делового оборота.
2 Смета на выполнение работ может быть примерной или твердой. Смета является твердой, если иное не установлено договором. Изменения в твердую смету могут вноситься только по согласованию сторон. В случае превышения твердой сметы все связанные с этим расходы несет подрядчик, если иное не установлено законом. Если возникла необходимость проведения дополнительных работ и в связи с этим существенного превышения определенной примерной сметы, подрядчик обязан вовремя предупредить об этом заказчика. Заказчик, который не согласился на превышение сметы, вправе отказаться от договора подряда. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика оплаты выполненной части работы.
3 Договором устанавливаются нормы расходов материалов, сроки возврата их остатков и основных отходов, а также ответственность подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей.
4 Эта форма предназначена для передачи оборудования под монтаж. Иногда составляется накладная или акт произвольной формы, в котором указываются все необходимые реквизиты с учетом особенности операции по переработке ДС.
Особое внимание следует уделить определению себестоимости готовой продукции по каждому отдельному ее виду 1. Передача материалов в переработку отражается только на субсчетах счета 20 (счет 206 «Материалы, переданные в переработку»). А стоимость использованных переработчиком материалов (в соответствии с его отчетом) и стоимость услуг по переработке учитываются на счетах 23 «Производство». Затем согласно отчету стоимость использованного сырья списывается с дебета счета 206 в дебет счета 23. И только после этого формируется себестоимость готовой продукции, которая с дебета 23 списывается в дебет счета 26.
У подрядчика (переработчика)
В соответствии с Инструкцией №291 2. учет поступления сырья от заказчика, принятого для переработки (давальческое сырье) и не оплачиваемого им, а также его выбытия (в т. ч. в другом материальном виде) ведется на внебалансовом субсчете 022 «Материалы, принятые для переработки». Аналитический учет ДС ведется по заказчикам, видам сырья и материалам и по местам их хранения или переработки. Учет расходов по переработке или доработке ДС осуществляется на счетах учета расходов производства (за исключением стоимости ДС заказчика). Расходование ДС оформляется Актом о расходе давальческих материалов (форма №М-23) 3. После выполнения подрядчиком работ, предусмотренных договором, подрядчик передает готовую продукцию давальцу, представляет ему отчет о расходе сырья и акт приема-передачи выполненных работ.
1 Подрядчик должен предоставить заказчику подробную информацию о расходах на переработку по видам готовой продукции. Как правило, это калькуляция на единицу продукции. В противном случае заказчик не сможет достоверно определить себестоимость полученной из переработки готовой продукции.
2 Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная приказом Минфина от 30.11.99 г. №291.
3 Утвержден приказом Минстата от 21.06.96 г. №193.
Бухгалтерский учет операций по переработке давальческого сырья показан в таблице 1.
Таблица 1
Бухгалтерский учет давальческого сырья
Акт приемки-передачи работ по переработке давальческого сырья
АКТ ПРИЕМ КИ -ПЕРЕДАЧИ
работ по переработке давальческого сырья
01.11.2011 № 1-А
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью "Бета" в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича. действующего на основании Устава. именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Закрытое акционерное общество "Гамма" в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича. действующего на основании Устава. именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, составили настоящий А кт о нижеследующем.
1. В целях исполнения Договора подряда № 2-Д от 14.10.2011 Подрядчик передает, а Заказчик принимает выполненные работы по переработке фруктов. именуемых в дальнейшем "Сырье", в соки и нектары. именуемые в дальнейшем "Продукция".
2. Продукция передана по накладной № 4-Н от 01.11.2011.
3. Работы, выполненные Подрядчиком для Заказчика, соответствуют требованиям, предъявленным Договором подряда № 2-Д от 14.10.2011.
4. Стоимость выполненных работ согласно Договору подряда № 2-Д от 14.10.2011 составила 23 600 ( Двадцать три тысячи шестьсот ) руб лей. в том числе НДС – 3600 (Три тысячи шестьсот) рублей.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, другой находится у Подрядчика. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Источники:
, , , ,
Следующие бланки:
19 апреля 2024 года
