г. Новокуйбышевск «____» _____________ 20___ г.
Общество с ограниченной ответственностью « Монополия », именуемое в дальнейшем « Исполнитель », в лице генерального директора Шалаевой Светланы Ивановны . действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________. именуем____ в дальнейшем « Заказчик », в лице _________________________________. действующе__ на основании _______________________________. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Исполнитель обязуется выполнить согласно заявке «Заказчика» и передать, а «Заказчик» принять и оплатить на условиях, установленных настоящим Договором следующие работы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.2 Работы выполняются из материалов «Исполнителя», его силами и средствами.
1.3 Срок выполнения работ – ____ ( ____________ ) рабочих дней с момента поступления предоплаты на р/счет Исполнителя при условии предоставления всей необходимой информации по заказу «Исполнителю».
1.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции несет «Исполнитель» до момента сдачи работ «Заказчику».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. «Заказчик» имеет право:
2.1.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего выполнения его обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Изменить условия Договора в отношении результата работ до начала выполнения работ.
2.2. Обязанности «Заказчика»:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» информацию (образцы, файлы), необходимые для выполнения работ.
2.2.2. Произвести оплату в порядке и размере, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Принять работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. «Исполнитель» имеет право:
2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика».
2.3.2. Требовать надлежащего исполнения «Заказчиком» его обязанностей по настоящему Договору.
2.4. Обязанности «Исполнителя»:
2.4.1. Выполнить работы качественно и в соответствии с предоставленной «Заказчиком» информацией (образцом).
2.4.2. Сдать «Заказчику» работы по акту выполненных работ.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
3.1 Сдача работы «Исполнителем» и приемка ее «Заказчиком» оформляется актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.
3.2 «Заказчик» обязан осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом «Исполнителю».
3.3 «Исполнитель» самостоятельно и за свой счет устраняет недостатки, обнаруженные «Заказчиком» при приемке работ.
3.4 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены «Исполнителем».
3.5 Право собственности на результат выполненных работ переходит к «Заказчику» с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Стоимость заказа определяется по согласованию сторон до начала выполнения работ и составляет _________ ( ___________________________________ ) рублей ____ копеек. НДС не предусмотрен (упрощенная система налогообложения, уведомление УФНС № 16 по Самарской области № 580 от 06.12.2007 года).
4.2. Порядок оплаты - безналичный расчет.
4.3. «Заказчик» вносит на расчетный счет «Исполнителя» _____ % стоимости заказа в качестве предоплаты.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору.
Открытое акционерное общество "Первое предприятие", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Второе предприятие", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Положения, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет работы по подготовке и печати полиграфической продукции:
• цветные буклеты, формат A5 по 2 л. бумага оффсетная, 15 г/м. - 100 (сто) штук.
• визитные карточки - 1000 (одна тысяча) штук
1.2. Срок сдачи работ по договору: 21 (двадцать один) рабочий день с момента получения предоплаты от Заказчика.
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом (Приложение 2).
1.4. Продукция является собственностью Заказчика и используется Заказчиком по его усмотрению.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. согласовать с Заказчиком оригинал-макет рекламного проспекта.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. не позднее следующего дня после заключения договора предоставить техническое задание (и всю необходимую информацию) на проводимые работы (Приложение 1 к настоящему договору).
2.2.2. в двухдневный срок с момента подписания договора перечислить сумму договора на расчётный счёт Исполнителя или поставить оборудование и материалы по согласованному сторонами перечню (Приложение 3 к настоящему договору).
2.2.3. утверждать в трехдневный срок с момента представления Исполнителем акты приемки-сдачи работ каждого этапа и договора в целом или мотивированный отказ от приемки работ.
***
Полная версия документа доступна для загрузки по вышеуказанной ссылке или в библиотеках автоматических шаблонов, включенных в дистибутивы программ БЛИЦ Договор/Blitz Document.
Статьи
ДОГОВОР № ______
г. __________ “___” ________ 2010 г.
________________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице _______________________________, действующего на основании __________________с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________________. действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги: ________________________________
1.2. Стоимость услуг определяется Спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1."Исполнитель":
2.1.1. Обязуется обеспечить выполнение и предоставление услуг Заказчику в предусмотренный Договором срок.
2.1.2. Обязуется по требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения настоящего Договора.
2.1.3. В случае изменения обстоятельств, имеющих существенное значение для выполнения настоящего Договора, обязуется письменно информировать Заказчика о возникших обстоятельствах в течение 3 (трех) календарных дней с момента, когда "Исполнитель" узнал или должен был узнать об указанных обстоятельствах.
2.1.4. Если в установленный п. 2.2.2. срок Исполнитель не получит подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ в письменном виде, работа считается принятой с выполнением всех условий Договора.
2.2. "Заказчик":
2.2.1. Обязуется своевременно производить расчеты с Исполнителем согласно разделу 3 настоящего Договора.
2.2.2. Обязуется подписать акт выполненных работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента поставки товара, или предоставить обоснованный отказ в письменной форме в течение 3 (трех) календарных дней с момента выполнения работ Исполнителем.
2.2.3. В случае изменения обстоятельств, имеющих существенное значение для выполнения настоящего Договора, обязуется письменно информировать "Исполнителя" о возникших обстоятельствах в течение 3 (трех) календарных дней с момента, когда "Заказчик" узнал или должен был узнать об указанных обстоятельствах.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость услуг составляет ______________________ грн, в том числе НДС 20% __________ грн.
3.2. Заказчик производит оплату услуг по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение _______ банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Сторонами взятых на себя обязательств, виновная сторона выплачивает неустойку: Заказчик выплачивает пеню в размере двойной учетной ставки НБУ от стоимости услуг по данному Договору за каждый день просрочки платежа, Исполнитель выплачивает пеню в размере двойной учетной ставки НБУ от стоимости услуг по данному Договору за каждый день просрочки исполнения.
4.2. Выплата неустойки (штрафа, пени) виновной стороной не освобождает ее от выполнения своих обязательств, принятых по настоящему Договору.
4.3. Все споры материального характера между Исполнителем и Заказчиком разрешаются в установленном порядке согласно действующему законодательству Украины.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) договора на оказание услуг" можно воспользовавшись данной ссылкой:
Образец - Договор на оказание полиграфических услуг
ДОГОВОР № ___
(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.
( Полное наименование организации ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ( ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с одной стороны, и ( полное наименование организации ), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ( должность, ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель выполняет работы по подготовке и печати полиграфической продукции:
- цветные буклеты - ( указать количество ) штук, ( указать формат и количество листов ), бумага ( указать плотность бумаги ) г/м2,
- визитные карточки - ( указать количество ) штук
1.2. Срок сдачи работ по договору ___ рабочих дня с момента получения предоплаты от Заказчика.
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом (Приложение 2).
1.4. Продукция является собственностью Заказчика и используется Заказчиком по его усмотрению.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. согласовать с Заказчиком оригинал-макет рекламного проспекта.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. в __-х дневный срок после заключения договора предоставить техническое задание (и всю необходимую информацию) на проводимые работы (Приложение 1 к настоящему договору).
2.2.2. в 3-х дневный срок с момента подписания договора перечислить сумму договора на расчётный счёт Исполнителя или поставить оборудование и материалы по согласованному сторонами перечню (Приложение 3 к настоящему договору).
2.2.3. утверждать в трехдневный срок с момента представления Исполнителем акты приемки-сдачи работ каждого этапа и договора в целом или мотивированный отказ от приемки работ.
2.2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За выполненную работу согласно настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю ( указать цифрами и прописью ) рублей
3.2. Оплата производится путем перечисления суммы договора на расчётный счёт Исполнителя или поставкой оборудования и материалов по согласованному сторонами перечню (Приложение 3).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Перечень продукции и документации подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончанию договора определен в Приложении 1.
4.2.При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ (Приложение 4).
4.3. Заказчик в течение трех дней со дня получения акт сдачи-приемки работ обязан передать Исполнителю подписанный акт и принять полиграфическую продукцию, указанную в п.1.1. настоящего договора, или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2 В случае просрочки выполнения работ по вине Исполнителя, последний выплачивает Заказчику пеню в размере __ % от стоимости невыполненной части работ за каждый день просрочки, но не более __ % от суммы договора.
5.3 В случае просрочки платежа или предоставления технического задания Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере __ % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более __ % от суммы договора.
5.4 При расторжении договора по соглашению сторон, Исполнитель возвращает Заказчику сумму равную стоимости не начатых работ.
В случае инициативы со стороны Исполнителя, последний возвращает всю сумму от работ не принятых им к исполнению, плюс __ % от стоимости выполненных работ, за исключением сумм выплаченных в пользу третьих лиц.
В случае инициативы со стороны Заказчика, возврату подлежит __ % от сумм принятых Исполнителем к производству работ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны обязуются принять все меры к разрешению их путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будут разрешаться в арбитражном суде ________ области.
6.3. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
7.1.Заказчик: ( полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс ).
7.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
Заказчик Исполнитель
_______________________ _______________________
( ф.и.о .) ( ф.и.о .)
м.п. м.п.
Новые авторы
Договор № ____ /__
об оказании полиграфических услуг (изготовлении полиграфической продукции)
г. Москва «____»__________ 201__г.
__________________________________________ , именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Контекст Полиграфия», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора___________________________________________. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны . заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по оказанию полиграфических услуг и изготовлению полиграфической продукции.
Содержание полиграфических услуг, технические характеристики, объемы и сроки изготовления полиграфической продукции в конкретных случаях определяются заявками ЗАКАЗЧИКА, согласованными Сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1 ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1.1. Предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые для полиграфического производства электронные файлы, выполненные в требуемом формате и содержащие оригинал-макеты печатной продукции. или - качественно выполненные цветоделенные диапозитивы, а в случае необходимости - цветопробы на ответственные фрагменты печати. Одновременно с файлами или цветоделенными диапозитивами предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ цветные или черно-белые контрольные распечатки по каждому виду печатной продукции, утвержденные «в печать».
2.1.2. Оплату стоимости тиража производить после выставления счета Заказчику.
2.1.3. В 3-дневный срок после получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ сигнальных экземпляров (образцов) полиграфической продукции утверждать их, либо - давать конкретные замечания.
2.1.4. В 3-дневный срок после получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ уведомлений о готовности тиражей вывозить готовую полиграфическую продукцию со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ или обеспечивать приемку доставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ продукции, ее разгрузку и оплату доставки.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Оказывать полиграфические услуги, изготавливать полиграфическую продукцию в полном соответствии с согласованными Сторонами заявками ЗАКАЗЧИКА, в установленные Сторонами сроки.
2.2.2. Согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ любые изменения или дополнения в технических характеристиках продукции, если эти изменения или дополнения возникнут при изготовлении тиража.
2.2.3. Обеспечивать качество полиграфической продукции, соответствующее действующим нормативам.
2.2.4. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, за дополнительную оплату производить доставку продукцию на склад ЗАКАЗЧИКА, по указанному им адресу.
2.2.5. В недельный срок за свой счет устранять выявленный при приемке продукции брак.
2.2.6. Не передавать третьим лицам как машинных носителей, оригиналов и образцов, полученных от ЗАКАЗЧИКА, так и информации о взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору.
2.3. При нарушении ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по срокам оказания услуг или поставки продукции, он несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность в виде штрафных санкций в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок части продукции или не оказанных в срок услуг за каждый день задержки сроков.
2.4. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков выполнения платежей, он несет перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ ответственность в виде штрафных санкций в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день его задержки. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке приостановить работы по настоящему договору, пересмотреть стоимость продукции и работ, сроки их сдачи ЗАКАЗЧИКУ.
2.5. При не обеспечении ЗАКАЗЧИКОМ приемки и разгрузки доставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ продукции в согласованное время, он оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ доставку, разгрузку, хранение и повторную доставку продукции, при этом сумма оплаты за хранение тиража составляет 1% от стоимости продукции за каждые сутки.
2.6. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков выполнения других обязательств по п. 2.1. сроки выполнения работ и сдачи тиража сдвигаются с учетом производственных возможностей ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.7. ЗАКАЗЧИК несет полную юридическую ответственность за содержание выпускаемой по настоящему договору полиграфической продукции и за соблюдение авторских прав при выпуске ее тиража.
3. СУММА. ДОГОВОРА.
3.1. Стоимость продукции или услуг рассчитывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в каждом конкретном случае на основании заявки ЗАКАЗЧИКА и согласовывается Сторонами.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ
4.1. Приемка продукции по количеству или услуг по объему производится Сторонами с подписанием уполномоченными представителями Сторон товарных накладных или актов сдачи-приемки работ. В течение 5 (пяти) дней после приемки работ, Исполнитель предоставляет счета-фактуры.
4.2. Продукция или услуги считаются принятыми по качеству, если в течение 7 дней с момента оформления товарных накладных или актов ЗАКАЗЧИК не заявит ИСПОЛНИТЕЛЮ своих претензий по качеству предоставленных услуг (изготовленной продукции) или по соответствию печатной продукции согласованным Сторонами техническим характеристикам.
4.3. При обнаружении несоответствия продукции действующим нормативным требованиям к качеству или согласованным техническим характеристикам Стороны составляют двухсторонний акт отбраковки, ЗАКАЗЧИК возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ всю отбракованную часть тиража, и ИСПОЛНИТЕЛЬ в двухнедельный срок устраняет брак за свой счет.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное неисполнение или задержку сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить всеми возможными мерами (пожары, аварии и природные катаклизмы, военные действия, решения государственных органов и т. п.).
5.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана при их возникновении немедленно уведомить об этом в письменной форме другую Сторону, а также представить ей юридически оформленные документы, подтверждающие указанные обстоятельства.
5.3. При возникновении обстоятельств по п.5.1. Стороны обязаны в 3-дневный срок достигнуть соглашения об изменениях условий или расторжении Договора, а также - о возможности и сроках проведения взаиморасчетов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 20__ г. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о своем отказе от продления Договора.
6..2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен только по взаимному согласию сторон, после проведения взаиморасчетов между ними.
6.3. Стороны обязаны разрешать возникающие споры на основе взаимных соглашений, а при невозможности их достижения - в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Источники:
, , , ,
Следующие бланки:
20 апреля 2024 года
