Образец государственного контракта на поставку
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №1
на поставку плазменной панели
г. Барнаул
2009 г.
Краевое Государственное Учреждение Культуры Барнаульский дом культуры в дальнейшем Заказчик, от имени Алтайского края, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) на следующих условиях:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет _________________________________ руб. в т.ч. НДС 18%.
2.2. Цена Контракта устанавливается в рублях РФ и включает в себя:
-стоимость товара
-стоимость сертификации товара
- стоимость доставки товара до местонахождения Заказчика
- стоимость выгрузки товара
- стоимость монтажа товара
- стоимость установки и настройки товара
- налоги, сборы, пошлины, страхование.
2.3. Оплата осуществляется Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке:
- предоплата в размере 30% от цены контракта в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта
- окончательный расчет в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара и его монтажа.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Поставщик засчитывает денежные средства, поступающие от Заказчика, в порядке, предусмотренном ст. 319 Гражданского кодекса РФ.
2.5. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара и его монтаж осуществляется средствами и силами Поставщика по адресу: г. Барнаул, ул. Ленина, 25 в течение 10 календарных дней со дня заключения Контракта.
3.2. Поставщик осуществляет поставку Товара и его монтаж на условиях, указанных в настоящем Контракте.
3.3. Не позднее 1 (одного) дня до момента отгрузки Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков доставки до места поставки.
3.4. Разгрузка Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.
3.5. Заказчик обязуется обеспечить получение Товара от Поставщика не позднее суток с момента доставки Товара в пункт назначения.
3.6. Заказчик обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема Товара.
3.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом перехода права собственности на Товар к Заказчику считается дата получения Товара Заказчиком от Поставщика и подписание акта сдачи-приемки Товара, после чего риск случайной гибели или порчи Товара переходит на Заказчика.
3.8. Поставщик на момент поставки Товара должен предоставить:
-сертификат соответствия установленного образца системы ГОСТ Р
- гарантийный талон с указанием сроков гарантии
-инструкция на русском языке.
3.9. Поставщик обязуется осуществить монтаж поставленного Товара и установить его.
3.10. По настоящему Контракту Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар - 12 месяцев. Оформление и предоставление гарантийных талонов на момент поставки Товара является обязательным. Сервисное обслуживание Товара, подлежащего поставке, производится силами Поставщика в течение всего гарантийного срока.
4.ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. ПРИЕМКА МОНТАЖА ТОВАРА.
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.
4.2. Приемка Товара производится Заказчиком в момент его получения от Поставщика, но не позднее суток с момента доставки в пункт назначения. Приемка Товара по количеству, качеству может осуществляться частичной (выборочной) проверкой.
4.3. В случае выявления недостачи или (и) несоответствие качеству Товара составляет акт за подписями лиц, производивших приемку Товара.
4.4. Претензии Заказчика по количеству и качеству принимаются Поставщиком не позднее 20 (двадцати) дней с момента приемки Товара.
4.5. Работы по монтажу товара, его установке принимаются Заказчиком и отражаются в акте сдачи-приемки товара и монтажа.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поставщик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение сроков поставки в размере 0,05 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.2. В случае если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации или условиям Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,05 % стоимости Товара ненадлежащего качества.
5.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от неоплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.4. Заказчик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение сроков приемки Товара от Поставщика в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости не принятого в срок товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
5.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.
5.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. При этом соответствующая сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.
5.7. В случае нарушения одной из сторон сроков документооборота (рассмотрения документов), другая сторона вправе без дополнительного уведомления отодвинуть срок исполнения своего обязательства на количество дней задержки ответа (срока согласования).
6. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
6.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 7.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Официальный документооборот в рамках настоящего Контракта осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.
Срок ответа на входящий документ в рамках настоящего Контракта не может превышать 3 (трех) дней.
9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2009г. но не ранее полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.
9.3. Все приложения к Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Краевое Государственное Учреждение Культуры Барнаульский дом культуры
656000, г. Барнаул, ул. Ленина, 25, тел. 35-28-35
ИНН 2204015730, КПП 220401001
Л/с 2101281055 в Департаменте финансов Алтайского края
Сакунова Ю.А.юрист на сайте Глобальная Юридическая Компания
юрист на сайте Соболев К.Ю.
юрист на сайте Гребенщиков Д.Ю.
юрист на сайте Горлышева Е.В.
юрист на сайте ООО "ОРИОН"
юрист на сайте Чередниченко В.А.
юрист на сайте Кадушкина Р.В.
юрист на сайте Арутюнян Г.Р.
юрист на сайте Ефимов В.П.
юрист на сайте Жемкова-Балакирева Мария
юрист на сайте Петров Д.Н.
юрист на сайте Братченко А.В.
юрист на сайте
Здравствуйте, уважаемый гость!
Сейчас на сайте 94 юристa.
Какой у Вас вопрос?
Образец, пример: Исковое заявление о взыскании неустойки по муниципальному контракту
В Арбитражный суд Иркутской области
Адрес: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70,
тел. (3952)24-12-96 факс (3952) 24-15-99
Истец: Администрация города Иркутска
Адрес: 664025, Кировский район, ул. Ленина, д. 14
Ответчик: ИП Немокаев Денис Альфредович
тел. 7 (3952) 30-85-03
Цена иска: 118 353 руб. 81 коп
Сумма госпошлины: 4 550 руб. 61 коп.
Исковое заявление о взыскании неустойки по муниципальному контракту
Между Администрацией города Иркутска (истец, Заказчик) и ИП Немокаевым Денисом Альфредовичем (ответчик, Исполнитель) заключен муниципальный контракт от 18.06.2012 № 20012.62948.
В соответствии с условиями контракта Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению кадастровых работ в отношении земельных участков, указанных в перечне земельных участков (приложение № 1 к контракту).
Контрактом установлена стоимость работ и срок выполнения работ с 18.06.2012 по 01.11.2012.
В соответствии с пунктом 5.1 контракта Исполнитель передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных работ не позднее даты завершения работ, указанной в контракте.
Контрактом установлена ответственность Исполнителя за нарушение сроков сдачи работ в виде пени в размере 0,1 % от суммы контракта за каждый день просрочки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.
На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика составила с 02.11.2012 по 23.12.2013. Контракт ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан незаключенным и не расторгнут.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Прошу Арбитражный суд.
- Взыскать с ИП Немокаева Дениса Альфредовича в пользу Администрации города Иркутска неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 118 353 руб. 81 коп за период с 02.11.2012 по 23.12.2013 по муниципальному контракту от 18.06.2012 № 20012.62948.
- 2. Взыскать с ИП Немокаева Дениса Альфредовича в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 550 руб. 61 коп.
Приложение:
- Уведомление о вручении копии заявления ИП Немокаеву Денису Альфредовичу.
- Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
- 3. Копия договора муниципального контракта от 18.06.2012 № 20012.62948.
- Расчет неустойки.
- Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
- Доверенность, подтверждающая полномочия на подписание искового заявления.
''' ''''''Зяблицкая С.А.'''''' '''
25.12.2013
Комментарий
1. В каких случаях судом может быть снижена неустойка?
Пункт 1 Постановления Пленума ВАС № 81 от 22.12.2011 разъясняет, что в соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании статьи 333 Кодекса суд вправе снизить неустойку по заявлению ответчика, в случае если должник предоставил доказательства несоразмерности неустойки последствиям нарушения договора, т.е доказал существенное превышение размера неустойки над убытками. Кредитор же, в свою очередь, для опровержения такого заявления может представить доводы, свидетельствующие о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.
2. Что не является препятствием для рассмотрения вопроса о снижении неустойки ?
Пленум Высшего Арбитражного Суда указал, что ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации можно применять в случаях, если: в договоре есть условие о неприменении или ограничении применения этой нормы договором установлены максимальный или минимальный размеры неустойки неустойка установлена в виде сочетания штрафа и пеней за одно нарушение. В этом случае суд решает вопрос о соразмерности неустойки, исходя из общей суммы штрафа и пеней за неисполнение обязательства должник передает кредитору не деньги, а имущество по требованию кредитора неустойка уже списана со счета должника. В этом случае должник вправе требовать возврата излишне уплаченного. Но если он перечислил неустойку добровольно, то требовать ее уменьшения уже нельзя.
3. Какие доводы не могут служить основанием для снижения неустойки?
Во – первых, это т яжелое финансово е положени е, во – вторых, непоступление денежных средств из бюджета, в третьих, наложение ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, в – четвертых, неисполнение обязательств контрагентами и наличие задолженности перед другими кредиторами, в – пятых, наличие у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами, в – шестых, выполнение ответчиком социально-значимых функций, в – седьмых, добровольное погашение долга полностью или в части на день рассмотрения спора (пункт 1 Постановления Пленума ВАС от 22.12.2011 № 81).
4. Допускается ли снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России?
Когда установленный размер неустойки значительно выше обычно взимаемы х в аналогичных случаях (пункт 2 Постановления ВАС № 81 от 22.12.2011).
5. Куда следует обращаться в случае несогласия с суммой неустойки, взысканной судом, ввиду неправильного применения судом первой или аппеляционной инстанции нормы статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации?
На основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции по жалобе кредитора может довзыскать неустойку.
6. Какой альтернативный выход, позволяет обойти общие правила (когда неустойка определена законом)?
Согласно пункту 4 упомянутого Постановления Пленума ВАС альтернативным выходом является заключение мирового соглашения, в котором урегулирован вопрос о размере неустойки, что закреплено в положении пункта 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. Может ли быть возвращена излишне уплаченная госпошлина из бюджета?
В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации в случае, когда истец уменьшает размер требования о взыскании неустойки, излишне уплаченная государственная пошлина возвращается.
Иск по муниципальному праву
Иск о признании за муниципальным образованием права собственности на невостребованные земельные доли, чья подсудность?
Районного суда.
УДК 34 ББК 67.401 я73 Р69 Романова Е.В. Шпаргалка по муниципальному праву Ответы на экзаменационные билеты.Также могут быть предъявлены иски о признании неправомерными действий указанных органов, их должностных лиц, предприятий, учреждений и общественных.
Коллеги! по искам о признании утратившими, неприобретшими право пользования муниципальным жилым помещением срок исковой
Да. длящийся характер
Если стороны не пришли к соглашению, каждая из них имеет право подать в суд иск о расторжении муниципального контракта.Претензии по муниципальному контракту пути решения. Чтобы ответить на поставленные вопросы, определим, имело ли место нарушение.
У нас такая же ситуация.
Я согласен, срок ни при чем!
Гражданское право Особенности и виды исков к государственным и муниципальным органам
Подаскажите пожалуйста! Правомерно ли оформить право уступки требований по государственному (муниципальному контракту) ?
Запрета на уступку в ФЗ-94 нет. Конечно, если только гос. контрактом не предусмотрено получение согласия заказчика.
Учебники по муниципальному праву. Муниципальное право России.в правовой системе Российской Федерации 23 Глава 2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина 25 1. Понятие, предмет и источники муниципального права как науки 25 2. Становление и.
Если дом без хозный как сделать на него документы?
Через суд
Тема Шпаргалки по муниципальному праву. Вид работы Вопросы. Предмет Муниципальное право.вправе предъявить в суд или арбитражный суд иски о признании недействительными нарушающих права местного самоуправления актов органов государственной власти и.
Должны ли быть платными учебники в общеобразовательной школе?
Они уже издавна платные.
Н.И. Воробьев. Практикум по муниципальному праву российской федерации.Тогда глава администрации обратился с иском в суд с требованием признать не соответствующим закону указанное решение городской Думы.
Родители детей могут дать деньги на учебники, но только ДОБРОВОЛЬНО, если денег родители давать не хотят, школа ОБЯЗАННА предоставить учебники бесплатно.
Образование бесплатно, а все остальное на усмотрение родителей.
Недавно по ТВ говорили, что учебники должны быть бесплатными, хотя, мало ли что в России говорят :(
Есть школы, где учебники покупает образование и потом родители для своего ребенка закупливают.
А есть и такие школы, где учебники берут из библиотеки, но они использованные.
Но в первом классе обычно покупают учебники у школ, а потом дальше и самим в магазин ходить.
Бесплатные. По телевизору говорили. Должен город выделять. Заявление в прокуратуру.
Практикум по Муниципальному праву .Задача 3. Сахарный завод предъявил иск поселковой администрации, работники которой своими неправомерными действиями причинили заводу материальный ущерб.
Иск о признании права на пользование квартирой
Нет делайте иск о приватизации! Подтверждайте родство, по закону если выдан ордер то вы можете претендовать на него как член семьи.
Хозяйственное право Круглова Н.Ю. Правовые системы стран мира Сухарев. Проблемы общей теории права и государства Нерсесянц В.С.3.4.1. Квалификационные требования по муниципальным должностям. К оглавлению.
Дом должен быть на чьем до балансе
Юрист предложил вам правильный алгоритм действий - то что вы пользуетесь квартирой не означает что вы делаете это на законных основаниях. И именно признания этого права будет достаточно для заключения договора соцнайма и последующей приватизации.
Приобретательная давность через 15 лет после смерти хозяина. Делайте, как говорит юрист.
Помогите с образцом искового заявления о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
Во-первых бесхозной признаеться имущество, если нет возможности обнаружения истинного собственника имущества. право собственности на находку, если истенный собственник не известен, возникают у лица обнаружившего данную вещь, но по истечении 6 мес. с моента его ЗАЯВЛЕНИЯ об обнаружении вещи в гос-ые или муниципальные органы. А в вашем случае собственник известен, и было ли заявление? если да, то как вам его зарегистрировали?
Основные права муниципального служащего. 1. Муниципальный служащий имеет право на 1 ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы.
Сначала надо на учет поставить. В администрации должен реестр быть бесхозного недвижимого имущества. А там могут быть владельцы, но не собственники. Они по давности (15 лет + 3 года) могут ставить вопрос о признании права собственности на недвижимость по давности. У них больше прав. Но у муниципалите + чтобы имущество было бесхозяйное, и приобрести на него право собственности по давности, оно должно быть поставлено на учет в реестре в этом же муниципалитете.
Как мне отказаться от доли наследства, в которую я уже давно вступила - 1/16 доли от частного дома?
Подарить. продать. пропить )))))))
Но уступка прав требования будет происходить ПОСЛЕ исполнения, ибо по гражданскому законодательству уступка возможна только после этого. Скажу вам, по практике.
Возьми кого-нибудь из тех, кто также вступил в то же наследство, идите к нотариусу и переоформи свою долю на него например
Продать или подарить, отказаться уже нельзя, если приняли.
Уже никак! подарите тому в чью пользу готовы отказаться
Отказаться от права в которое уже вступили нельзя. Можно просто передать свою долю собсвенности другому гражданину любым не запрещённым законом способом: продать, подарить, обменять и т. д. В случае с 1/6 частью дома нужно иметь ввиду, что при продаже у собственников других долей есть преимущественное право выкупа.
Отказаться от наследства после его принятия юридически невозможно, а распорядится по своему усмотрению - конечно да, смотрите предыдущие ответы. попробуйте продать другим собственникам или бандитам они на 1/16 впишут доходягу, у которого отберут квартиру в Москве, станете соучастником. Реально же 1/16 абсолютно неликвидное имущество, если только кто-то один не скупит все доли в доме и не станет единственным владельцем
ВсеИски - ИСКИ - Жилищные споры - Исковое заявление о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационногоКак можно выписать человека отца из муниципальной квартиры, если он за нее не платит и фактически не живет там?
Отказаться от нее вы уже не сможете, т. к. вступление в наследство произошло. Теперь вы можете ее продать или подарить кому-либо из других наследников. Лучше подарить, т. к. если наследников кроме вас несколько, то вам придется при продаже предлагать каждому из них выкупить долю наследства. А подарить - легко и просто.
Мне отдай. с меня стакан. )))))))))))))))))))))))))))))
Поздно, теперь только подарить или продать.
Какие права я имею на найденный кусок метеорита?
100% ые!!
Книги на тему муниципальное право. Местное самоуправление и муниципальное управление учебник.Описаны предпосылки, ход проведения и промежуточные итоги муниципально- правовой реформы в РФ в 2003-2009 гг.
Я точно не знаю, но думаю что вы имеете право. Кстати он реально существует. Я не верил. Пожалуйста ответьте в комментариях. Если можете, скиньте пожалуйста фотографию. Будем благодарны.
Сожитель покинул мой дом а выписываться добровольно не спешит как добиться выписки через суд?
Если жилье в собственности, то иск в суд о выселении. Если не приватизировано, то с исковым заявлением о признании утратившим право пользования жилым помещением.
Возможна Ли Уступка переуступка права требования по муниципальному контракту. Распространяется ли норма п.6.1 ст.9 Закона 94-ФЗ о возможности перемены поставщика в случае его реорганизации на случаи уступки подрядчиком прав требования по.
Через суд.
Кину в личку архивом, делайте по аналогии. если что не понятно не стесняйтесь, обращайтесь
Помогите решить задачу по ГП.
Иск должен быть удовлетворен. В иске о признании дома бесхозяйным должно быть отказано.
Они обратились в суд с иском о лише нии депутатов членов комиссии городской администрации депутат ских полномочий.Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить задачу по муниципальному праву, это практическая часть моей курсовой.
Куда подавать заявление о признании недвижимого имущества бесхозяйным?
Нет такого понятия бесхозяйный! Объясните ситуацию подробно, так как в данном случае вам не помочь никак!
Спор по муниципальной квартире вопросы и ответы. Жилищный вопрос Как можно выписать бывшую невестку и жену из квартиры?Например рассмотрим жилищный вопрос Бывшая жена явилась в суд с иском о признании прекратившим право пользования жилым помещением.
Напишите заявление в милиции. мол воняет трупом и давно никто не живет, киньте деньжат, и она ваша. У меня так отобрали квартиру
ИФНС имеет право признавать имущество выморочным в судебном порядке и реализовывать
Наследники вступив на часть имущества например на сберкнижку принимают в наследство все даже то о чем они и не знают к примеру домик в деревне.
Помогите пожалуйста советом!я.дочь и мой брат по маме!получили год назад 2 комн.квартиру !
Приватизировать, продать и с доплатой разъехаться.
По муниципальному контракту на выполнение подрядных работ пункт 3.2. Оплата выполненных работ. в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта при ма-сдачи выполненных работ.Авторское право.
Попытаться договориться по-хорошему на приватизацию. Потом разменять Другого пути нет. Осталось 7,5 месяцев.
Разделить квартиру, нельзя - это муниципальная собственность. Сдавать квартиру в поднаём можно с разрешения собственника квартиры - муниципалитета и согласия всех нанимателей данного жилого помещения зарегистрированных в нём по месту жительства
А у вас и нет права сдавать комнату. У вас не коммуналка
Это практически безнадежно, только приватизировать и продать свою долю.
Можете попробовать обратится к риэлторам- почти в каждом городе есть бюро обмена - приемник советских бюро обмена- специализирующиеся на муниципальном жилье- проконсультируйтесь у них они обрисуют Вам перспективу.
Люди при общем согласии всех проживающих годами ищут варианты и не могут найти, а Ваш брат явно не заинтересован ни в размене ни в приватизации и расчитывает пользоватся квартирой один.
Так что остаются только методы бытового давления- активно пользуйтесь квартирой. создавайте ему неудобства и т д.
Квартира приватизирована. родственников нет, завещания нет. после смерти кому переходит право собственности на квартиру?
Государству.
Однако с 01.01.2008 муниципальная гарантия может предусматривать, что уплата гарантом бенефициару по муниципальной гарантии денежных сумм не влечет возникновения у него права требования к принципалу на возмещение этих сумм.
Если родни нет - государству. Но как показывает практика, обычно в таких случая находится какая-никакая, а все таки родня.
Нашему заботливому Государству!
Найдуться дальние родственники.
Ищите дальних родственников, а иначе квартира достанеться Росийской Федерации.
Кому принадлежит автомобильный лом, который годами валяется на улицах, могу ли я его забрать себе?
Если на автохламе допустим нет регистрационных номеров то бери, грузи и сдавай, только спасибо скажут.
В сельском поселении X Саратовской области с населением 800 человек, из которых 70 процентов обладают избирательным правом, был проведен сход граждан. В нем участвовало 350 человек. На сходе был утвержден устав муниципального образования.
Статьи за кражи и грабеж еще никто не отменял
Когда мы дербанили заброшеную пятёрку ночью, то ни сторожа гаражей той промзоны, ни проезжавшые мимо мусора никаких притензий непредъявляли. хотел снять с неё только каробку, а в итоге забрал ещё и матор и рулевой редуктор
А вам придется доказать что это лом, а не автомобиль. Ведь он на кого-то зарегистрирован.
Бесхозное имущество
Статья 225. Бесхозяйные вещи
К оглавлению
1. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался.
2. Если это не исключается правилами настоящего Кодекса о приобретении права собственности на вещи, от которых собственник отказался (статья 226), о находке (статьи 227 и 228), о безнадзорных животных (статьи 230 и 231) и кладе (статья 233), право собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в силу приобретательной давности.
3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
О государственной регистрации прав на недвижимое имущество, установленных решением суда, см. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.
Каждое муниципальное образование обязано принять свой нормативный правовой акт - устав муниципального образования.Мы рады выполнить для вас любой тип письменной работы по муниципальному праву в следующие сроки
Что подразумевает понятие "безхозная вещь" ?
Видимо это вещь у которой нет собственника и собственник которой неизвестен, а равно от которой собственник отказался (225 ГК РФ)
Сложно предположить, что ключи от автомобиля или телефон, лежащие возле ларька или магазина никому не принадлежат, при этом хозяин вещи должен быть не известен не только вам, но и органам внутренних дел и местного самоуправления, тогда в лучшем случае можете оставить вещь себе (227 ГК РФ)
Программа вступительного экзамена одобрена на заседании кафедры конституционного и муниципального права протокол 5 от 20.12.2013 г. 2 ПРОГРАММА вступительного экзамена по Муниципальному праву Тема 1.
В Вашем случае - Опасная или подозрительная находка. Бесхозная - значит без хозяина и без присмотра, но это не значит, что хозяин отсутствует вообще, поскольку эти предметы вполне идентифицируемы в нужных инстанциях, за исключением бумажника, если он был пуст и без каких-либо документов о его хозяине.
Если ты возьмешь в кафе со столика мобильный телефон, хозяин которого вышел покурить, то это будет являться именно кражей, то есть тайным хищением имущества. Если хозяин мобильника купил себе новый дивайс, а старый оставил на столике для того, кто первый найдет, то тебе повезло и вещь твоя.
В общем если в поле твого зрения попал телефон, на котором написано слово "Vertu", автомобиль с эмблемой в виде буквы "B" с крылышками, или бумажник, набитый бумажками, на которых нарисован пожилой американский дядечка, и рядом никого нет, то это еще не значит, что вещь является бесхозяйной.
Если обнаруженное имущество является находкой (ст. 227 ГК). то ты обязан либо немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если же собственник вещи тебе не известен, то ты обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Им же ты вправе сдать на хранение найденное имущество. Но ты также вправе хранить его и у себя.
1-ый случай - может быть и бесхозная вещь, только в том случае если хозяин не отошел в сортир отлить
2-ой случай - однозначно бесхозная вещь.
Кстати, а ключи тебе зачем?
Статья 227 Гражданского кодекса РФ. Находка
1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в милицию или в орган местного самоуправления.
3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в милицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.
Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение.
4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.
Снимаю квартиру более 15 лет. Хозяин пропал с1995 года. За все плачу. Какие документы надо на признание собственности?
Как ты можешь признать НЕ свою собственность??
Рубрика Муниципальное право. Тип Шпаргалка. Добавлен 14.05.2010. Скачано 2148. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль публичного права, его особенности. Предмет и метод муниципального права.
Никаких. Если пропавший хозяин не продавал или не дарил вам эту квартиру то собственником вы не станете даже прожив там 30 лет.
Если Вы имеете в виду приобретательную давность, то Вы же эту квартиру снимаете, т. е. вносите арендную плату. Ну и что, что хозяин пропал, у него есть наследники и т. п.
Ахахаххахха. даже если хозяина признают без вести пропавшим - тут же обьявятся наследнички)) )
и еще - в каждом городе ведут учет таких квартир, и, поверьте, как только она кому-нить понадобится - Вас попросят, предьявив новое вс-во на собственность. Т. к. квартира без наследников переходит в собственность гос-ва)))
Так вы снимаете квартиру, уплачивая арендную плату или просто бесплатно проживаете на ней, оплачивая коммунальные платежи?
кому принадлежит эта квартира? (физическому лицу, которое пропало (может, в тюрьме сидит? ) или муниципалитету, например? какова история и юридическая чистота этой квартиры?
в любом случае наслаждайтесь пока тем, что можете бесплатно проживать в ЧУЖОЙ квартире в принципе "на птичьих правах".
Наследниками будут ближайшие родственники пропавшего хозяина, а не вы. Вы только жилец. Им надо подавать в суд на признание его безвестно отсутствующим или даже умершим
ВсеИски - ИСКИ - Жилищные споры - Исковое заявление о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационногоКак можно выписать человека отца из муниципальной квартиры, если он за нее не платит и фактически не живет там?
Как прописать супругу в муниципальной квартире,если бывшая жена не даёт согласия.Приэтом не проживает и не платит.
Без согласия бывшей жены, НИКАК.
Скачать учебники, шпаргалки, лекции, монографии по Муниципальному праву. Скачать учебники по муниципальному праву. 1. Муниципальное право.
Здравствуйте, выписать бывшую жену и прописать новую Будут вопросы, пишите на почту.
Виктор, для начала Вам необходимо обратится в суд с иском о признании утратившей правом на жилплощадь и снятии с регистрации бывшей жены с данной квартиры, только после этого Вы сможете зарегистрировать свою жену в данную квартиру.
Статья 69. ЖК РФ Права и обязанности членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
1. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке.
2. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма.
3. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма должны быть указаны в договоре социального найма жилого помещения.
4. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма.
Статья 70. ЖК РФ Право нанимателя на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан в качестве членов своей семьи
1. Наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и наймодателя - других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя.
2. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой изменение соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя.
Подайте иск в суд о признании утратившей право на жилплощадь со снятием с регистрационного учета на бывшую жену. Вам надо доказать, что она ДОБРОВОЛЬНО выбыла на другое постоянное место жительство и доказать, где она живет. Для этого перед тем как обращаться в суд, направьте ей телеграмму с любым текстом по тому адресу, гд она фактически живет, только с уведомлением о вручении. После этого придите со свидетелями в выходной вечером или рано утром по тому адресу, чтобы они засвидетельствовали где она живет
Никак.
Выписать ее в связи с нарушением дог соцнайма-не платит и не использует для проживания
Требования истца называются исковыми, или просто иском.Наличие или отсутствие права на предъявление иска, т.е. процессуально- правовая сторона права на иск проявляется при предъявлении иска.
Были прописаны в аварийном, деревянном доме. Дом сгорел больше двух лет назад.
Необходимо подать в администрацию заявление о предоставлении жилья вне очереди, в случае отказа - иск в суд с приложением сведений о праве пользования сгоревшей квартирой, о составе семьи, акт о прожаре, копии заявления в администрацию и ответ на него, сведения о том, что состоите в списках очередности на получение жилья. Срок исковой давогсти 3 года, из него 2 уже прошло!
5. Муниципальные жилищные инспекторы при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют правоПрава и обязанности лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному жилищному контролю.
Как оформить заброшенную дачу когда собственник участвовал в приватизации 90-х годов
Что значит "оформить"?
И какое отношение лично Вы имеете к этой ЗАБРОШЕННОЙ даче, у которой был, а может и есть собственник?
Основные права муниципального служащего. 1. Муниципальный служащий имеет право на 1 ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы.
Очень многие хотели бы оформить тем или иным образом такие дачи, которые ветшают, становятся пристанищем для лиц БОМЖ, иногда горят, создавая проблемы соседям.
При желании пытаться оформить можно практически все, результат не всегда положительным оказывается, увы.
Если хозяин уехал - у Председателя правления товарищества есть полномочия делать запросы в адресные столы с целью определения местонахождения члена товарищества. Председатель может сказать, что этим ему заниматься нЕкогда. Нужно это Вам - предложите председателю сделать розыскную работу самостоятельно, направив запросы, подписанные председателем, либо по доверенности от него (доверенность удостоверяет сам председатель, примерный текст могу скинуть потом). Найдете садовода - далее взять от него доверенность, собрать пакет документов и заключить с хозяином договор купли-продажи, сдав его на регистрацию в Росреестр. Деньги хозяину заплатить придется - из которых некоторая часть пойдет на погашение задолженности по взносам. Больше, чем за три последних года председатель взыскать не может (если только хозяин не знает исковых сроков давности и сам добровольно не заплатит все, что должен, "от царя Гороха").
Если садовод скончался - Ищете наследников. С ними договариваетесь, вступаете за них (либо они сами) в наследство на участок с домом (если дом не был зарегистрирован при жизни наследодателя - только на участок). регистрируете свидетельство о праве на наследство, подаете декларации на дом и далее - заключаете договор купли-продажи уже с наследниками. Про взносы - аналогично, поскольку наследники наследуют не только имущество, но и долги наследодателя.
Если прошло много времени и наследники дела после смерти своего родственника не открывали (имущества другого для наследования не оказалось) - признавать за наследниками право на имущество в суде, а далее - см. вышенаписанное.
Если хозяин, либо его наследники откажутся Вам продать это имущество - заставить Вы их не сможете никак. Права собственности не лишить. Даже за долги по взносам. Раз в 3 года председатель может пытаться с них взыскивать эти взносы через суд, не бОлее того.
Если никого вообще найти не удалось - тупик, поскольку рано или поздно имущество признают бесхозяйным и оно вернется в ведение Администрации волости. А там его предоставят по заявлению либо бесплатно льготным категориям граждан, либо за плату, возможно даже через аукцион любым желающим. Процедура эта долгая, поэтому проще будет присмотреть другой участок.
Творческих Вам успехов.
Исковое заявление о взыскании задолженности и штрафной пени за выполненные Подрядчиком работы по Государственному контракту № _________
28.01.2010 г.
В Арбитражный Суд г. Москвы
/ 115191, г. Москва, Большая Тульская ул. д.17 /
Сумма госпошлины: 13 712 ,63 рублей (пп. 1 п. 1 ст. 333 НК РФ)
Исковое заявление
о взыскании задолженности и штрафной пени за выполненные Подрядчиком работы по Государственному контракту № _________
30 июля 2009 г. между Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Б» (далее Государственный заказчик/Ответчик 1) и ООО «М» (далее - Подрядчик/Истец) на основании Протокола № _________________ от 22.07.2009 г. (Приложение 6) был заключен Государственный контракт № ___________ (далее – Государственный контракт) (Приложение 5) .
Согласно п. 1.1 Государственного контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства произвести работы по текущему ремонту санузлов (3 этаж левое и правое крыло) общежития по адресу: г. Москва, ул. Речников, 16 (далее – Объект) в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой (Приложение 7) и техническим заданием. Заказчик обязался по Государственному контракту создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную сумму (п. 1.1. Государственного контракта).
Стоимость работ по Государственному контракту определена «Протоколом соглашения о твердой контрактной цене» (Приложение № 1 к Государственному контракту) и составляет 716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 коп. в т. ч. НДС 18% 109 220 (Сто девять тысяч двести двадцать) рублей 33 коп. Цена является твердой и пересмотру не подлежит.
Срок выполнения работ был определен с 31 июля 2009 г. по 31 августа 2009 г. (п. 1.3. Государственного контракта).
Стороны пришли к соглашению, что расчет за работу Подрядчика будет произведен Государственным заказчиком до конца IV (четвертого) квартала 2009 г. ежемесячно равными долями, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 (п. 2.1.3. Государственного контракта).
Подрядчик выполнял работы на Объекте с 31 июля 2009 г. и вел Журнал производства работ ф-КС-6 (Приложение 10) .
В период выполнения Подрядчиком работ от Заказчика поступило предложение изменить объем работ, о чем был подписан акт № 4 об изменении объемов и видов строительных работ от 07.08.2009 г. (Приложение 11) . После завершения всех работ, предусмотренных Государственным контрактом, Истец представил Ответчику:
Акт № 1 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) (Приложение 9) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за период с 31 июля 2009 г. (ф-КС-3) (Приложение 8) .
Заказчиком была создана Комиссия по приемке выполненных Подрядчиком работ. В ходе предварительного осмотра работ, выполненных по Государственному контракту, от Ответчика поступило предложения внести изменения по видам и объемам работ, что подтверждается Актом контрольного осмотра Объекта от 01.09.2009 г. (Приложение 12) . В результате часть закупленных Истцом строительных материалов оказалась непригодна для завершения работ. Для продолжения работ и их завершения Истцом были использованы, не включенные в смету дополнительные строительные материалы.
Подрядчик исполнил требования Государственного заказчика и выполнил работы в полном объеме и в соответствии с достигнутыми соглашениями, о чем свидетельствует подписанный Заказчиком Акт о приемке выполненных работ от 24.09.2009 г. – «Установка гидрозатвора и герметизация в санузле 3-го этажа правого и левого крыла» (Приложение 13) .
Таким образом, предварительные испытания приняты Ответчиком с положительным результатом. Все вышеуказанные промежуточные акты приемки работ Ответчиком были подписаны без замечаний.
Однако Акт ф-КС-2 и справка ф-КС-3 Ответчиком подписаны не были, мотивированного отказа от приемки работ не поступало.
В связи с этим Истец снова уведомил Ответчика о необходимости организации приемки работ, что подтверждается Письмом ООО «М» исх. № 107 от 06.10.2009 г. (получен Ответчиком 07.10.2009 г.) (Приложение 14) .
13.10.2009 г. была осуществлена приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом санузлов (3 этаж левое и правое крыло) общежития по адресу: г. Москва, ул. Речников, 16 и был подписан соответствующий акт об этом (Приложение 15) . Однако вторые экземпляры акта ф-КС-2, справки ф-КС-3, акта приемки Объекта в эксплуатацию Государственным заказчиком возвращены Подрядчику не были.
Между сторонами велись переговоры с октября 2009 г. по исполнению обязательств Государственным заказчиком в части оплаты произведенных Подрядчиком на Объекте работ и передачи Подрядчику подписанных двусторонних документов, подтверждающих приемку работ (Акт ф-КС-2, справка ф-КС-3).
Поскольку оплата за выполненные Подрядчиком работы произведена Государственным заказчиком не была, то Подрядчик был вынужден направить Ответчику претензию Исх. № 188 от 18.12.2009 г. (Приложение 18) . Указанная претензия была оставлена ФГОУ «Б» без ответа.
Ответчику была снова заявлена претензия исх. № 189 от 23.12.2009 г. (получена Ответчиком 24.09.2009 г.) (Приложение 19) . в котором ООО «М» (Подрядчик) в очередной раз информировал ФГОУ «Б» о проделанной работе, направленных документах, подтверждающих факт выполнения условий Государственного контракта и напоминал об образовавшейся задолженности. Также были повторно направлены документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт ф-КС-2, справка ф-КС-3) (Приложение 20-21) .
В ответ на поступившую претензию Ответчик направил Истцу свою претензию от 30.12.2009 г. исх. № 03/1753 (Приложение 22) . в которой ссылается на пропуск Подрядчиком срока выполненных работ (более 3-х месяцев), на несоответствие работ техническому заданию и предмету электронного аукциона. Также Ответчик просит в добровольном порядке погасить сумму штрафной неустойки из расчета 0,5% от общей стоимости работ (п.4.3 Контракта).
Истец считает требования Ответчика, изложенные в Претензии необоснованными по следующим основаниям.
Согласно Акту № 4 изменение объемов и видов строительных работ от 07.08.2009 г. стороны пришли к соглашению о необходимости изменить первоначально составленное техническое задание в соответствии с возникновением не учтенных и более значимых ремонтных работ. Данный Акт был подписан представителями сторон.
Кроме того, 01.09.2009 г. был составлен Акт контрольного осмотра Объекта и представителями сторон были согласованы замечания по выполненным работам.
Источники:
, , ,
Следующие бланки:
25 апреля 2024 года
